日期:2022-12-02 00:00:00
1、分清法律责任。现在安全追责力度大,一旦发生事故,可以依据协议书来区分责任。
2、相互约束。签订协议书后,对参建各方都是个约束,白纸黑字签名后,就必须承担相应责任。
3、乙方应当为其在甲方施工工地的施工人员配备相应的安全防护器材,确保施工安全顺利进行。
4、乙方应当给其现场施工人员购买相关的人身伤害保险。在施工的过程中应当按照相关的安全施工制度进行施工。如若在施工过程中发生意外,造成损失的。现场施工人员有过错的前提下,施工人员自身应承担相应的损失责任,剩余损失由乙方单独承担,甲方不承担任何损失责任;现场施工人员无过错的前提下,造成的损失由乙方单独承担,甲方不承担任何损失责任。
5、贯彻谁施工谁负责安全的原则,乙方在施工期间,造成自身人员的伤亡,火灾等事故(包括乙方责任造成的甲方人员和自身人员,第三人伤亡等),甲方有协助紧急抢救伤者的义务,乙方应当负责事故的善后处理和相关赔偿事宜,甲方不承担任何损失责任。
6、乙方现场施工人员或者乙方自身,在施工过程中发生意外,在责任明确的前提下,乙方不得无理纠缠。若乙方施工人员无理纠缠,甲方进行垫付相关损失后,甲方有权在乙方所完工的工程款中进行扣除。
7、工程质量及验收标准:
8、乙方施工方案必须由具备相关资质的设计单位进行设计并通过高速公路部门组织的方案审查;
9、乙方负责对施工人员进行作业前的安全教育培训,负责检查指导从业人员施工中的安全规章的执行情况,以及本协议安全内容履行情况。
10、乙方在施工期间,应采取有效措施避免施工噪音声扰民。如由此出现纠纷或投诉,乙方应负责解决并承担全部责任。
11、乙方应确保施工现场的甲方设备安全,未经甲方同意,乙方不得自行或许可他人碰触、使用或者破坏甲方设备。否则,凡因造成甲方设备损坏的,由乙方负责并赔偿全部损失。
12、其它未尽事宜如果双方不能通过友好协商解决争议,甲乙双方均有权向法院提起诉讼。
13、塑钢窗如需要临边作业时必须正确佩带安全带。
14、雨天应停止室外及临边门窗安装作业,防止雷、电打击,确保人员安全。
15、门窗安装作业人员如果在不施工时不得到作业面以外不安全地方或有不安全因素的地方去。禁止在作业面上休息;如需休息应到室内休息。
16、如遇有六级以上大风或强风、大雨、大雾应停止室外门窗安装作业。
17、工地物料提升机属甲方施工设施,由乙方施工使用过程中造成物料提升机的损坏由乙方赔偿,所造成的安全事故责任由乙方承担。
18、作业人员在使用带电工具时,在使用前应检查是否漏电或带有不安全因素的不得使用。
19、施工人员在施工前应先检查作业面是否带有不安全因素,如果有应立即上报及时处理,不得私自处理更不得不处理就上作业面进行施工
20、搭拆现场必须设警戒区域,张挂醒目的警戒标志。警戒区域内严禁非操作人员通行或在脚手架下方继续组织施工。地面必须设专人进行监护,并认真履行职责。拆除人员进入岗位以后,先进行检查,加固松动部位,清除步层内遗留的材料、物件、垃圾块。所有清理物应安全运送至地面,不得向下抛掷。
21、不允许分立面拆除或上、下二步同时拆除(踏步式),认真做到一步一清、一杆一清。所有连墙杆、斜拉杆等必须随脚手架步层拆除同步进行下降,不许先行拆除。所有钢管与扣件,在拆除时应分离,不允许钢管上附着扣件运送地面,或两根钢管同时拆下运送至地面。
22、向工程派出甲方代表,在变电站内施工,即为:工作负责人;
23、工作前对乙方进行全面的安全技术交底;
24、严格遵守《电力建设安全工作规程》、《安全生产规程规定》和《电力安全工作规程》及《建筑业安全规定》等的有关规定和甲方安全生产的规定;
25、施工范围:________________。
26、在工程施工中,注意爱护_________公司的各种设备、设施,严禁偷盗、挪用和破坏施工现场的安全防护设施、警示标志、材料、机械设备以及消防器材等。凡施工人员违反本条款,一经发现我公司将加倍处罚,严肃处理,情节严重的送*机关处理。
27、乙方施工人员进入施工现场必需佩戴施安全帽,穿戴完整的个人防护用品,携带完好的高空安全带,服从甲方安全管理人员的管理,未经甲方同意,严禁进入甲方生产区域。
28、乙方施工队伍的安全防护器材必须配置到位,安全措施得力,乙方对其所有施工人员及相关联人员的人身安全负全部责任,甲方不承担任何责任。
29、施工车辆进出公司各大门以及转弯时必须减速行驶(低于5km/h),并停车主动接受门卫值班人员检查;物资出公司时须出具甲方公司开具的出门证,物资或工具入公司时应在门卫处做好登记。
30、坚决制止违章作业,按章办事。遇险情要停止作业,立即报告。
31、宿舍内要坚持整洁、有序。生活区周围应坚持卫生。污物和污水、生活垃圾要集中堆放及时清理。严禁使用电炉、电饭锅及所有电力加热器。禁止私拉乱接电源线路。
32、督促乙方认真执行本项目部安全生产规章制度。
33、所有施工人员必须经三级安全教育并经考试合格后上岗。特种作业人员必须持有相应的有效的特种作业操作证书并培训上岗。严禁无证及未经安全培训人员上岗。
34、乙方在每一天班前检查施工人员的劳动保护,督促施工现场人员自觉穿带好安全防护用品,交待施工安全注意事项。
35、甲方在乙方进行高空作业时,有权对乙方进行监督、检查、指导,对于检查当中发现的问题,甲方将依据公司相关的处罚制度进行处罚。
36、本次施工过程中,乙方务必设立专职安全员,负责作业人员的安全防护告知,安全操作规程培训。
37、乙方在作业过程中,禁止酗酒,疲劳作业,违规作业,甲方将不定时进行抽查,在抽查过程中若发现违规行为,甲方将依据公司相关规定对乙方进行处罚。
38、根据“一岗双责”的规定:乙方的项目负责人,也是安全负责人,负责施工人员的日常安全管理工作,并对乙方作业人员的安全负责。
39、工程名称
40、甲方可适当提供必要的帮助和支持、配合完成各项工作。甲方在施工质量等方面给予相应的指导,并可随时行监督检查。如果乙方在施工中不按国家颁发的爆破工作技术操作规程和施工规范的要求施工,造成的质量、安全事故、返工浪费等,由乙方赔偿全部经济损失。
41、乙方人员应当按照甲方要求的时间进场,并保证人员和设备能满足甲方施工进度的需要。
42、乙方不服从甲方管理和安排,不听从甲方调度,发生安全事故,甲方有权解除合同,具有安全隐患经甲方要求整改未按甲方要求和指定时间整改的,甲方有权解除合同,并要求乙方承担赔偿责任。
43、因不可归咎于乙方原因造成甲方损失的,乙方不承担责任。
44、遵守各项安全防火规章制度,办理动火证。
45、消防设施,落实专人负责管理。
46、堆放在露天的材料必须按规定堆放整齐并标有标识。经常清理建筑垃圾,每周举行一次清扫和整理施工现场活动,以保持场容场貌的整洁。
47、妥善处理泥水浆水,未经处理不得直接排入城市排水设施和河流。
48、乙方施工人员应填写三级安全教育记录卡后方可上岗,记录卡作为施工人员安全档案。
49、现场使用临时配电箱必须符合有关安全要求,移动导线必须使用符合电压等级要求的专用移动电缆,严禁使用不符和安全要求的导线、电气设备及器具。
50、特殊工种人员严格遵守有关安全规定,持有效证件上岗施工,严禁违章作业。
施工安全协议 50句菁华扩展阅读
施工安全协议 50句菁华(扩展1)
——建筑施工安全协议 60句菁华
1、6坚持文明施工,加强施工周边环境,行人、车辆安全的防护及施工机具、材料的管理,如因施工管理、防护不力和机具、材料工程废弃物放置、管理不当影响正常生产(工作)、生活或造成事故,负全部责任。
2、9主动接受管理单位对施工安全的监督和检查,并对检查出现的安全问题按要求限期整改。
3、12施工方应做好施工现场的防火、防盗、防爆和治安综合治理工作。建立健全各项管理制度,工地上应按甲方规定悬挂、配置消防器材,严禁各类事故的发生,如发生上述事故,一切责任均由施工单位承担,甲方不负任何责任。
4、协议生效与终止
5、甲方指派 同志负责与乙方联系安全生产方面的工作。
6、乙方一切施工活动,必须编制安全施工措施,施工前对全体施工人员进行全面的安全技术交底,并在整个施工过程正确、完整地执行,无措施或未交底严禁布置施工。
7、开工前,乙方应组织全体施工人员进行安全教育,并将参加安全教育人员名单(包括临时增补或调换人员)与考试成绩报给甲方备案。特种作业人员必须有有关部门核发的合格有效的上岗资格证书。
8、乙方施工过程当中需使用电、水源,应事先与甲方取得联系,不得私拉乱接。中断作业或遇故障应立即切断有关开关。
9、合同履行中,发现乙方提供的有关资质材料无效,甲方有权解除合同,并由乙方承担由此造成的一切损失。
10、发现乙方现场作业人员有违章行为的,比照甲方有关安全生产奖惩规定对甲方职工相类似的违章行为应扣款数额,承担相应的违约金。
11、乙方人员安全工作规程抽考不合格,乙方应承担50元/人次的违约责任;特种人员无证上岗乙方应承担100元/人次的违约责任。
12、乙方施工人员在施工时必须系好安全带,不得酗酒上架作业。安全带由乙方提供。
13、对乙方的安全生产培训、劳动保护用品的使用和危险预知工作提出指导意见,并监督落实情况。
14、对乙方提出的安全生产要求积极提供帮助。
15、遵守国家有关施工现场安全生产的法规和管理制度,建立健全安全生产责任制和安全生产管理制度。严格执行国家施工现场临时用电及机械设备使用有关技术规范和安全操作规程,对施工区域内自行管辖的临时用电负全面管理责任。
16、保证B级配电箱以下管辖区域内各种用电设备、设施完好,临时用电设施和器材必须使用正规厂家的合格产品,严禁使用假冒伪劣等不合格产品,加强维护保养工作,严禁各种机电设备带病运行。保证临时用电符合有关安全用电标准。
17、在使用甲方提供临时电源时,对不符合临时用电标准的电源,向甲方提出整改意见。有权拒绝在不符合临时用电标准的电源的上拉接电源。对甲方在安全检查中提出的关于临时用电方面存在的问题或隐患,必须按要求认真落实整改。
18、乙方应向甲方提供机械设备相关的技术文件和出厂说明书,还必须提供具有专业资质的检测、检验单位出具的安全技术检测证明,否则,不得投入使用。
19、负责对乙方的全部施工过程进行安全生产监督管理。
20、主要负责人依法对施工项目的安全生产全面负责。
21、对进入现场的施工机械设备,机具或配件,应当具有生产(制造)许可证,对租用的机械设备或机具,应当有租赁协议和检测合格证明。同时要符合市建委规定的进厂规定,要有使用证。
22、施工单位应建立消防安全责任制度,并确保消防安全设施齐全、有效。
23、本协议执行过程中,如发生争议,由双方协商解决,若协商不成的,双方有权向当地人民法院提起诉讼。
24、本协议一式四份,双方法人或委托代理人签字盖章后生效。双方各执两份。
25、进入施工现场的人员必须佩带安全帽。凡在2m以上高处作业人员,必须正确使用安全带,安全带应高挂低用。
26、工程施工前,除工程技术人员对施工作业人员进行书面安全技术交底,并履行签字手续外,必须各施工班组长向施工人员进行班组交底及履行签字手续。
27、特殊工程施工项目如;电气、易燃、易爆容器、管道等,必须持有效证件及上岗证的专业人员操作。234
28、施工现场严禁随地大小便。
29、施工现场细颗散体材料装卸运输时,必须采取遮盖等有效措施,材料入库存放,出入厂汽车要保证不将渣土遗撒在厂区。
30、在容易产生粉尘的场所,施工人员必须佩带防护口罩,并采取有效地除尘、降尘措施,保障施工人员的身体健康。
31、工程地址:十力中学院内
32、甲乙双方人员对各自所处的施工区域、作业环境、操作设施设备、工具用具等必须认真检查,发现隐患,应即停止施工,并由有关单位落实整改后方准施工。一经施工,就表示该施工单位确认施工场所、作业环境、设施设备、工具用具等符合安全要求和处于安全状态。施工单位对施工过程中产生的后果自行负责。
33、甲乙双方在施工中,应注意地下管线及高低压架空线路的保护。甲方对地下管线和障碍物应详细交底。乙方应贯彻交底要求,如遇有情况,应及时向甲方和有关部门联系,采取保护措施。
34、乙方在签订建筑工程施工合同后,应自觉地向暂住地的*派出机构办理暂住登记手续,并向 团风 城建办(建设局)安监站、劳动局劳动保护检察部门、办理施工登记手续。
35、贯彻谁施工谁负责安全的原则,乙方人员在施工期间,造成伤亡、火警、火灾、机械等其它事故(包括由乙方责任造成甲方人员、他方人员、行人伤亡等),甲方有协助紧急抢救伤员的义务,乙方负责事故上报,经济赔偿及善后处理。事故的损失和善后处理费用,应按责任,协商解决。
36、工程名称:
37、工程地点:
38、乙方在施工过程中,要接受甲方及监理单位的监督检查。
39、乙方现场安全负责人:____________________,联系电话:____________________
40、严格按操作规程施工,做到不违章操作,坚决抵制违章指挥,如违反安全操作规程,项目部均有权制止和给予处罚,清退。
41、做到十个要:
42、如果由于乙方在施工中违章操作或领导、工友提醒应注意安全,自己还是思想麻痹不注意安全而发生事故,由乙方自我承担责任。
43、在非上班时间发生安全事故,无论在工地内还是工地外,都不让项目部和班组承担损失,均由本人承担。
44、乙方人员必须遵守有关安全保护、环境保护及其它规章制度,对施工人员必须购买意外伤害保险,并进行安全保健防护,乙方负责承担费用。生产中发生的任务安全、环保事故,均由乙方自行负责。
45、指派汽车吊司机,并要负责司机的安全教育、思想教育及上级行业会议精神的传达,以及司机全过程行为的控制。进入施工现场的汽车吊司机同时应遵守以下条款和应该享有的权利:
46、特种作业必须执行国家制定的《特种作业人员安全技术培训考核管理办法》,经省、市、地区的特种作业安全技术考核站培训考核后持证上岗,并按规定定期审证;中、小型机械的操作人员必须按规定做到“定机定人”和持证操作;起重吊装作业人员必须遵守“十不吊”规定,严禁违章、无证操作;严禁不懂电器、机械设备的人,擅自操作使用电器、机械设备。
47、贯彻谁施工谁负责安全的原则,乙方人员在施工期间,造成伤亡、火警、火灾、机械等其它事故(包括由乙方责任造成甲方人员、他方人员、行人伤亡等),甲方有协助紧急抢救伤员的义务,乙方负责事故上报,经济赔偿及善后处理。事故的损失和善后处理费用,应按责任,协商解决。
48、工程时间:开工时间 ,竣工时间 。
49、工程名称:____________
50、甲方人员不得操作乙方的机械设备,不得强迫乙方违章作业,若发生事故由甲方负责。
51、遵守甲方施工现场机械设备管理规定,服从甲方的管理,不得损坏现场安全防护设施,确因施工需要移动或拆除的,必须经甲方同意,工作完毕后立即恢复。
52、工程地址:
53、遵循先订合同后施工的原则。甲方不得指派乙方人员从事合同外的施工任务。乙方应拒绝合同外的施工任务,否则由此造成的一切后果均由有关方负责。
54、分包方必须接受总包方上级主管部门、*有关部门的安全生产检查。
55、分包方必须执行“因工伤亡事故报告制度”,如分包方施工现场发生因工伤亡事故,必须立即向总包方及有关部门报告,不准隐瞒不报,并全力抢救伤员,保护好事故现场。如因抢救伤员必须移动现场设备、设施时,要做记录或拍照,不准破坏事故现场。分包方必须积极配合总包方及总包方上级部门、当地*部门对事故的调查和现场勘察,不得提供伪证。
56、分包方有权拒绝总包方的违章指挥。
57、分包方发生人员伤亡时,不管事故的责任在何方,分包方必须做好事故的善后处理工作,当总包方对事故发生负有一定管理责任时,总包方应积极协助分包方作好善后处理工作。
58、工程地址:________________
59、施工期间,乙方指派?同志负责本工程项目的有关安全、防火工作;甲方指派?同志负责联系予以协助督促乙方执行有关安全、防火规定。甲方双方应经常联系,项目协助检查工程项目中有关的安全、防火工作,共同预防事故发生。
60、分包方必须承担因分包方的原因造成事故的'经济责任和法律责任。
施工安全协议 50句菁华(扩展2)
——建筑施工安全协议 50句菁华
1、4 计划开工日期: 20xx 年 08 月 27 日
2、1施工安全责任地段(范围):、整个施工工地;、各种施工物资及材料制作、堆放场地;、施工围墙外的人行道;施工单位(乙方)保证在这一地段(范围)内进行施工作业,并对施工安全全面负责。
3、发生事故时须逐级上报,不得隐瞒。
4、此协议作为分包合同附件,一式两份,甲、乙双方各执一份。
5、开工前甲方对乙方进行施工安全技术交底,并应有书面记录或资料。
6、开工前,乙方应组织人员对施工区域、作业环境及使用甲方提供的设施设备、工器具等进行检查,确认符合安全要求,一经开工,就表示乙方已确认施工现场、作业环境、设施设备、工器具符合安全要求并处于安全状态。
7、乙方施工过程当中需使用电、水源,应事先与甲方取得联系,不得私拉乱接。中断作业或遇故障应立即切断有关开关。
8、乙方必须接受甲方的监督、检查,对甲方提出的安全整改意见必须及时整改。
9、乙方施工过程当中发生人生伤亡、电网和设备事故或危及生产运行的不安全情况,应立即报告甲方,并积极配合调查。
10、发现乙方现场作业人员有违章行为的,比照甲方有关安全生产奖惩规定对甲方职工相类似的违章行为应扣款数额,承担相应的违约金。
11、施工过程当中发生人身伤亡、电网和设备事故有隐瞒行为的,除接受*有关部门处理外,过错方应承担3000元至10000元/次的违约责任。
12、乙方必须为施工作业人员参加人身意外保险。
13、乙方造成生产安全事故,导致人员伤亡时,由乙方承担事故责任和经济责任。
14、起重机械设备的安装和拆卸必须由有资格的单位和专业人员进行,并应有专人定期进行维修和保养,对达不到安全要求又不能修复的机械设备,必须即停用,撤离施工现场。
15、参加施工作业的一切人员,必须遵守安全生产纪律,必须佩带工作证(卡)并戴好安全帽进入施工现场,在作业中严格遵守本安全技术操作规程的有关规定,安全上岗,不违章作业,不擅离工作岗位,不乱串工作岗位,严禁酒后作业,并按规定穿衣着鞋,正确使用、保管个人安全防护用品。
16、必须按规定使用安全带,安全带必须高挂低用,挂设点必须安全、可靠。
17、高空作业不系安全带罚款500元。
18、罚款发生后,在下一次拨付工程款时,全额扣除。
19、积极和建设单位协调,向乙方提供施工现场及毗邻区域内的供水、供电、供热等地下管线资料,保证资料的真实、准确、完整。
20、开工前对乙方进行施工安全技术的总交底,并应有书面记录或资料。
21、负责对乙方施工资质,持证上岗,大型施工机械进场,安全机构人员的配置,安全生产责任制,安全施工技术措施,安全生产应急预案等安全生产基本条件进行前置审核。
22、有权对乙方发生安全违法的事件、事故进行罚款停工和参与调查。
23、施工单位必须制定生产安全和消防事故应急预案,保证应急救援预案的有效性。
24、贯彻落实国家有关施工现场安全生产、文明施工的法规和管理规定,对乙方施工现场和区域进行全面的安全生产管理和监督检查并对施工现场临时用电进行安全检查与指导。
25、高空作业时,严禁立体交叉作业。水*作业时,各工位间必须有一定的距离,作业人员必须配备相应劳动保护用品如安全帽、安全带、防护眼镜、防护手套、防护工作服等,并应正确使用,施工作业现场周边设置相关安全标志牌,并设专人巡查。
26、工程施工前,除工程技术人员对施工作业人员进行书面安全技术交底,并履行签字手续外,必须各施工班组长向施工人员进行班组交底及履行签字手续。
27、上架的施工人员,必须穿工作服、防滑鞋,并正确佩带安全带,并与钢丝绳稳固连接。
28、上吊蓝进行上下移动操作时,必须有两人协同操作。
29、严禁现场人员出现偷盗工具及材料现象,一经发现,必须清除现场,并视情节对班组负责人进行一定的经济处罚。
30、进入施工现场不得违反所有规章制度,如有违反,视情节轻重对班组负责人及违反人进行一定的处罚。
31、分包工程范围和内容:学生宿舍改造及附属工程
32、施工期间,乙方指派 同志负责本工程项目的有关安全、防火工作;甲方指派 同志负责联系予以协助督促乙方执行有关安全、防火规定。甲方双方应经常联系,项目协助检查工程项目中有关的安全、防火工作,共同预防事故发生。
33、特种作业必须执行国家制定的《特种作业人员安全技术培训考核管理办法》,经省、市、地区的特种作业安全技术考核站培训考核后持证上岗,并按规定定期审证;中、小型机械的操作人员必须按规定做到“定机定人”和持证操作;起重吊装作业人员必须遵守“十不吊”规定,严禁违章、无证操作;严禁不懂电器、机械设备的人,擅自操作使用电器、机械设备。
34、本协议经双方代表签字后盖章即生效:协议作为合同正本的附件一式四份,甲、乙方各执二份,安监站、中心学校各一份备案。
35、乙方安全责任的负责人必须全面负责监督其施工人员,按照甲方安全制度有关要求安全施工,直至该工程和项目结束为止。
36、乙方在施工过程中,要接受甲方及监理单位的监督检查。
37、及时对乙方进行安全教育。
38、做到安全三不伤害;注意自己不伤害自己,注意自己不伤害别人,不让别人伤害自己。
39、要根据施工现场条件、任务及周边情况,给甲方汽车吊司机做好安全和任务交底。
40、工程时间:开工时间 ,竣工时间 。
41、按照乙方提出的机械设备进出场要求,为乙方提供机械设备进出场的必要条件。
42、负责对机械设备进行日常检查和维修保养。负责对作业人员入场教育和安全技术交底。
43、甲乙双方必须认真贯彻国家和上级劳动保护、企业安全生产主管部门颁发的有关安全生产、消防工作的方针、政策,严格执行有关安全生产以及劳动保护法规、条例、规定。
44、乙方在签订建筑工程施工合同后,应自觉地办理从业人员的登记注册手续。
45、分包方必须是具有独立承担民事责任的法人或其他出具其上级主管单位(法人单位)的委托书,分包与其资质相符在授权书范围内的工程的经济组织。
46、分包方必须接受总包方上级主管部门、*有关部门的安全生产检查。
47、分包方自带的施工机械设备,必须符合国家标准规定,且机械性能良好,安全防护装置齐全、灵敏、有效。
48、分包工程范围和内容:____________改造及附属工程
49、分包方必须承担因分包方的原因造成事故的'经济责任和法律责任。
50、乙方在签订建筑工程施工合同后,应自觉地向暂住地的*派出机构办理暂住登记手续,并向团风城建办(建设局)安监站、劳动局劳动保护检察部门、办理施工登记手续。
施工安全协议 50句菁华(扩展3)
——建设工程施工协议 50句菁华
1、经确认的工程报价单或预算书(适用非招投标工程);
2、5 合同价款:本合同工程总价为(大写):______________元。
3、1 甲方应在装修开工前告知物业管理单位及相邻权利人,并办好相关审批手续。
4、2 甲方应在开工前_______日,为乙方入场施工创造条件。包括:搬清室内家具、陈设或将室内不易搬动的家具、陈设归堆、遮盖等。
5、4 甲方涉及建筑主体、承重结构、设备管线等变动的,需到有关部门办理相关手续。
6、7 施工期间甲方负责做好相邻住户的解释工作并督促乙方做好公共走道的卫生清扫工作。
7、2 甲方对乙方提供的材料、工程预算、施工工艺、工程保修等提出询问,乙方应当做出真实、明确的答复。
8、6 乙方应妥善保管好甲方提供的材料、设备,如有遗失或损坏,由乙方负责赔偿。
9、3 装饰装修材料必须符合中华人民共和国国家标准gb50325—XX《民用建筑工程室内环境污染控制规范》和国家室内装饰装修材料有害物质限量的相关标准,严禁使用国家明令淘汰的材料。
10、1 双方约定分下列阶段对工程质量进行验收。
11、不进行检测。
12、3 如进行室内环境污染物检测,乙方应在检测合格后_____日内向甲方提交书面工程竣工验收报告。
13、向________人民法院提起诉讼。
14、开工日期:
15、适用法律法规:
16、施工场地具备开工条件和完成时间的要求:
17、乙方提供施工组织设计(或施工方案)和进度计划的时间:
18、质量评定仲裁部门名称:
19、甲方违约的责任:
20、乙方提交竣工资料和验收报告的时间:
21、乙方提交竣工图的时间和份数:
22、违约的处理:
23、分包工程价款的结算办法:
24、合同生效日期:
25、甲方将合同项下的应付合同款付至乙方以下指定帐户:
26、乙方在甲方支付合同款项时,应先按各期付款数额向甲方开具符合国家法律法规和标准的税务发票甲方收到合格发票后予以支付相应款项。不开具或者开具不合格的发票,甲方有权延迟支付款项直至乙方开具合格发票之日且不承担任何违约责任,且乙方的各项合同义务仍应按合同约定履行。
27、施工过程中,甲方有权根据需要对工程和施工进行相应的调整和修改,具体程序及细节由甲乙双方协商;
28、甲方有义务和责任监督约束本单位职工在进入乙方施工现场时,严格遵守有关安全环保规章制度,履行各自的安全环保责任。
29、乙方在施工作业过程中,不得违章指挥、违章操作、违反劳动纪律。
30、本协议一式两份,甲乙双方各持一份。
31、工程竣工验收合格时,甲方按国家有关规定扣留工程总造价的5%作为工程保修金,待工程保修期满后结清。
32、自签订承包协议之日起两日内,乙方先付给甲方履约保证金 万元,待招标结束正式施工合同签订后转为工程保证金。
33、协议签章、财务手续办完生效、甲方对乙方公司进行考察(公司、工地等),待甲方考察结束认可后,甲方会同招标代理公司拟定招标文件及合同,双方认可后正式签订《建设工程施工合同》。
34、参与图纸会审、技术交底、组织施工队及施工机械并作出施工进度计划。
35、在施工中由于管理不善所造成的各种安全质量事故均由乙方负责,并承担一切经济赔偿及损失。
36、按施工场地*面布置图,搭设临建、堆放材料,做到文明施工。
37、由甲方主管安全人员向乙方人员进行入场安全教育,必要时进行安全培训,乙方应及时进行班组安全教育,提高自我保护意识和防范措施,让每个工人在教育记录上签字。
38、乙方必须设专、兼职安全管理人员,负责乙方的安全生产管理,协助甲方的安全管理工作。
39、针对每天的不同工作环境、对象、工种,由班组长或安全管理人员对工人进行有针对性的安全讲话。
40、乙方所有特殊作业人员,必须持有有关行业部门颁发的上岗证书,严禁无证上岗。
41、负责现场的协调和管理,处理总包方、分包方之间的相关事宜。
42、负责对已完工程的成品保护工作,按照国家的相关规定对工程质量负责。
43、分包单位就该项分包的工程质量向建设方承担直接责任。
44、任何由于分包方的材料使用不当或材料不合格、或施工工艺、方法不符合要求、施工程序不当造成的质量问题、工程隐患,分包方应承担全部责任。
45、办理施工许可证及需乙方办理本工程相关的其它施工证件、批件。
46、不得将本工程或其中任何部分转包其他单位和个人。
47、项目承包人(或经理)、技术负责人等主要人员应保证及时到位并常驻现场对本工程的管理,离开工地3天以上必须向甲方履行请假手续。
48、上道工序完成后,未经甲方质检人员或监理同意,不得进入下道工序施工。违反者,损失自负。甲方质检人员及监理接到乙方检验通知后在24小时内不履行检查,乙方视为甲方同意进入下道工序施工,否则,返工费用由甲方承担。
49、搞好文明施工和标准化作业,遵守环境保护法,对已完工的各类建筑物,在交工前负责保管并清理好场地。
50、未尽事宜由双方在合同执行过程中协商,并签署补充协议书,补充协议与本合同具有同等效力。
施工安全协议 50句菁华(扩展4)
——安全文明施工标语 60句菁华
1、安全就在心中,生命在手中。
2、品质,是企业未来的决战场和永恒的主题。
3、安全生产,生产蒸蒸日上;文明建设,建设欣欣向荣。
4、安全帽挡住飞来的横祸,呵护宝贵生命。
5、强化职业健康安全管理,积极贯彻安全生产标准化标准。
6、漏洞不补,就是事故难堵。
7、粗心大意是事故的温床,马虎是安全航道的暗礁。
8、生命诚可贵,安全价更高。
9、接地接零装置好、搬运断电带手套。
10、想要无事故,须下苦功夫。
11、安全为了生产,生产必须安全。
12、创一流施工业绩,树文明施工新风。
13、安全一万天,事故一瞬间。
14、安全隐患大于天,质量责任重如山。
15、为安全投资是最大的福利。
16、广泛开展安全活动,深入贯彻安全生产法。
17、安全千金难买,命运自己主宰。
18、宁为安全操心,不让亲人伤心。
19、居安思危,常备不懈。
20、建优质工程树千秋丰碑
21、XX施工给您造成出行不便敬请谅解
22、XXX集团公司愿为武汉城市建设作贡献
23、诚信创新永恒精品人品同在
24、加强施工管理方便市民出行
25、精心保护环境,争做文明施工,共建和谐社会
26、管理科学技术领先质量创优文明施工
27、创一流工作业绩 树立交通文明新风
28、搞好质量教育增强质量意识
29、掀起学习贯彻《安全生产法》的高潮
30、施工区内危险,请不要进入!
31、加强交通建设管理,确保工程建设质量!
32、建设优质工程,创造优良信誉!
33、“再提高,上水*”,确保工程质量和安全!
34、落实应急预案,加强事故防范。
35、积极开展“安全生产年”活动。
36、提高安全意识,倡导文明风尚。
37、遵章是安全的.先导,违章是事故的预兆。
38、作业时戴安全帽,流汗总比流血好。
39、人人讲安全,家家保*安。
40、防事故年年*安福满门,讲安全人人健康乐万家。
41、闭着眼睛捉不住麻雀,不学技术保不了安全。
42、完善质量体系,强化工程质量。
43、专管成线,群管成网;上下结合,事故难藏。
44、眼睛容不下一粒砂土,安全来不得半点马虎。
45、麻痹是的隐患,失职是的祸根。
46、加强质量管理、建设优质工程
47、建精品工程、树企业品牌、创社会信誉。
48、生产安全保驾,生命安全护航。
49、健康是幸福之源,安全是生产之本。
50、麻痹是最大的隐患,失职是最大的祸根。
51、工地就是战场,防护才能全胜。
52、贪图一时的痛快,换来一生的痛苦。
53、细心精心用心,品质永保称心。
54、人最宝贵,安全第一。我要安全,安全为我。
55、采取措施,防患于未然。
56、没有主人翁精神,可悲;没有安全意识,可恨。
57、制度严格漏洞少,措施得力安全好。
58、整理整顿做得好,清洁打扫没烦恼。
59、事故隐患不除,等于放虎归山。
60、思想走了神,事故瞬间生。
施工安全协议 50句菁华(扩展5)
——建筑工地施工安全标语 50句菁华
1、认真贯彻“安全第一,预防为主”的方针,增强职工的安全意识和安全防护能力。
2、留一生安全给自己,送一份*安给家人。
3、建筑“三宝”配备好,保障生命安全方有效。
4、生命至高无尚,安全责任为天。
5、安全保健康,千金及不上。
6、安全生产,重在预防。
7、安全人人抓,幸福千万家。
8、开展民主评议行风,接受社会各界广泛监督。
9、强化质量监督,严把质量关口。
10、人人遵守《建筑法》,安全生产靠大家。
11、严格贯彻执行《安全生产法》。
12、安全是效益的保障,安全是幸福的源泉。
13、把握安全,拥有明天。
14、安全是最大的节约,事故是最大的浪费。
15、创一流施工业绩,树文明施工新风。
16、为安全投资是最大的福利。
17、传播安全文化,宣传安全知识。
18、生命只有一次,没有下不为例。
19、安全生产勿侥幸,违章蛮干要人命。
20、一人遭难全家遭殃事故隐患万万提防
21、同创安全工地,共享美好生活。
22、出门挣钱不容易,安全千万要注意。
23、安全你一人,幸福全家人。
24、责任心是安全之魂,标准化是安全之本。
25、心头常亮安全灯,*安生活伴人生。
26、工地就是战场,防护才能全胜。
27、生命是个宝,健康最重要。
28、用环保理念,建绿色文明工地。
29、安全防范精细到位,质量管理精益求精。
30、人人讲安全,家家保*安。
31、提供一流的服务,树立一流的品质。
32、加大质量管理力度,提高全员质量意识。
33、人人讲安全,事事为安全,时时想安全,处处要安全。
34、好人主义害死人,发生事故坑了人。
35、小虫蛀大梁,隐患酿事端。
36、多看一眼,安全保险,多防一步,少出事故。
37、精心组织,科学施工,争创一流。
38、分秒细查才安全,居安思危保安全。
39、梯子架子围栏要牢固,防止登高作业有失误。
40、安全意识得过且过,危险隐患得寸进尺。
41、生产再忙,安全不忘;人命关天,安全为先。
42、上岗安全忘一旁,好比身后藏只狼。作业之中忌嬉闹,分散精力事故冒。
43、违章作业如履薄冰,一触即发,遵章守规脚踏实地,稳如泰山。
44、杜绝一齐事故并非惊天动地,酿成一齐事故将要悔恨一生。
45、安全勤劳,生活完美。
46、安全在心中,时刻敲警钟。经验有优劣,规程作鉴别。
47、生命至高无上安全职责为天
48、关键,*监督是工程质量的保证。
49、思想要集中,杂念要除掉。年年保安全,家家皆欢笑。
50、老毛病要根治小问题要重视
施工安全协议 50句菁华(扩展6)
——施工工地安全警示标语 50句菁华
1、千忙万忙出了事故白忙,千苦万苦受伤害者最苦。
2、安全送人情,等于要人命。
3、严是爱、松是害,发生事故坑三代。
4、今日注意安全,节日合家团圆。
5、违章作业要批评,道是无情却有情。
6、为了你的幸福,请你注意安全。
7、一人遭难全家遭殃事故隐患万万提防
8、生产莫违章,安全有保障。
9、固安全防线,解后顾之忧。
10、最盼的是你的*安,最怕的是你的意外。
11、抓基础从小处着眼,防隐患从小处着手
12、质量重于泰山。
13、毛毛细雨湿衣裳,小事不防上大当
14、安全第一、质量为本
15、违章违纪不狠抓,害人害己害国家
16、思想松一松,事故攻一攻
17、漏洞不补,事故难堵()
18、正确使用它、事故就少了
19、走*地,防摔跤;顺水船,防暗礁
20、小洞不补,大洞吃苦
21、安全靠规章,严守不能忘
22、接地接零装置好、搬运断电带手套
23、百年大计质量先、安全生产记心间
24、安全来自长期警惕,事故源于瞬间麻痹
25、事故不难防,重在守规章
26、病魔乘体虚而入,灾祸因麻痹而生
27、完善质量体系、强化工程质量
28、工地小型机械多、要安漏电保护器
29、道路千万条,安全第一条。
30、发现隐患不管,好比放虎归山。
31、分分秒秒想安全,时时刻刻抓安全。
32、千方百计抓安全,群策群力防事故。
33、广泛开展安全检查,深入进行安全教育。
34、规章制度天天讲,安全生产时时抓。
35、夯实安全基础,确保安全生产。
36、好钢靠锻打,安全要严抓。
37、安全不要踢皮球,出了事故找根由。
38、安全措施,建立健全;落实措施,深实细严。
39、安全第一,切要牢记;若有疏忽,后悔莫及。
40、安全生产天天讲,好比警钟天天响。
41、抓好安全生产,促进经济发展。
42、把握安全拥有明天。
43、遵章守纪光荣,违章违纪可耻。
44、记住山河不迷路,记住规章防事故。
45、安全隐患大于天,质量责任重如山。
46、防微杜渐,警钟长鸣。
47、树立质量的法制观念、提高全员的质量意识
48、质量是企业的生命线
49、安全保健康,千金及不上。
50、甜蜜的家盼着您*安归来。
施工安全协议 50句菁华(扩展7)
——施工企业应建立安全管理制度 50句菁华
1、工伤事故发生后,负伤者或现场有关人员应立即报告班组、项目部或公司有关负责人及安监科。
2、凡调查涉及到的单位和个人,必须如实向有关人员回答有关的提问,提供有关的证据和证词。不准弄虚作假,隐瞒事故真相。
3、必须要办理工伤审批手续的,由公司负责办理。
4、班组长每天要作两次班前安全操作交代,否则处以班组负责人50—200元罚款。
5、作业人员在作业前不戴安全帽、系安全带及安全绳等个人防护用品,罚款50—100元。若造成事故的,其需承担20—30%的经济责任。
6、现场指挥人员违规指挥造成事故的,应承担20—50%的经济责任。
7、擅自违规操作造成事故的,当事人应承担50—100%的经济责任。
8、造成严重的环境污染或材料浪费的,处以现场技术人员和班组责任人100—500元罚款。
9、认定负重要责任的,责任人或责任班组承担5—20%的经济责任。
10、未及时准确上报事故信息的,处以相关负责人100—500元罚款。
11、在工作中随意对他人采取不文明行为、动作、语言等,且屡教不改的,罚款当事人50—200元。
12、在季度或年度以及单个项目的安全生产考评中,对成绩突出的相关安全技术人员和班组奖励200—1000元。
13、加强隐患治理工作,对已查明的隐患分类整改,并建立好《隐患治理台帐》。
14、在思想观念上强调认真处理好三个关系,即安全与效益、安全与进度,安全与成本的关系,当效益、进度、施工成本与安全发生矛盾时,必须给安全让路。
15、以人为本抓安全,强调通过发挥人的主观能动性将人的不安全因素降到最低,同时通过强化人的管理职能,使物的不安全因素降为零,最终实现零事故的目标。在这方面需要强化的工作是:
16、2审查投标施工企业的资质等级证书,营业执照,项目经理资质及企业以往的工程业绩,确保施工企业的能力符合工程建设的要求。
17、3在招标文件中必须提出明确的安全技术要求,并监督有关安全技术措施的落实。
18、9.7施工现场,木工间和储备易燃易爆器材库。要建立防火管理制度,备足防火设施和灭火器材,要经常检查,保持良好。
19、10.2建设单位现场管理人员和监理单位人员有督促和检查现场安全纪律的职责。
20、12.2发生重大伤亡事故,各单位领导人应该立即组织调查,认真从生产,技术,设备和管理制度等方面进行分析,要查清原因,查明责任,提出防范措施,严肃处理事故责任者。
21、采购部负责施工单位资质鉴定、信用等级评价、产品质量、特殊工种操作证(高空操作证、焊工证、电工证)、施工人员相关保险的审核。
22、酒店保安部统一制作临时出入证,所有施工人员在施工期间必须配带“施工证”胸卡。
23、施工单位须安排专门的监护人员对施工作业现场进行监护。
24、在室外检修作业前,应检查、清理检修现场的消防通道、行车通道,保证畅通无阻。
25、作业结束后,监护人员须对现场作最后的检查,确认没有安全隐患后,方可离开。
26、建立危险品的管理、使用制度。施工现场内严格限制危险品的存放量,以当天的使用量为限,用多少,领多少,用剩的须当天进库,严禁在作业现场过夜。油漆作业不得与明火作业交叉进行。
27、保证安全疏散通道的畅通,防止因堆放各种建筑、装修材料而堵塞,影响安全。
28、施工现场内的坑、井、孔洞、陡坡、高压电气设备、易燃易爆场所等,须设置围栏、盖板、警示标志,夜间要设信号灯,必要时指定专人负责,各种防护设施、警示标志、未经施工负责人批准,不得移动或拆除。
29、施工现场的道路须保持畅通,道路宽度、转弯半径须保证行车安全要求,场地狭小、行人来往和运输频繁地点,应设临时交通指挥和交通标志。
30、确认施工单位的安全保证体系和安全措施。
31、若有工程转包,要审查转包合同及转包队伍的资质。
32、落实施工、检修方案,定人员、定安全措施及事故预案、定工程质量标准、定检查制度,并经公司审查认可。
33、与施工作业有关的车间(装置、部位)的主要危险危害因素及安全事项、安全制度、安全设施和对劳保护具的特殊要求等。
34、制定精心操作、保持*稳的相应措施并认真执行。
35、危险部位的边沿,坑口要严加栏护、封盖,设置必要的安全警示灯。
36、材料必须堆码整齐,钢筋必须上架挂牌,砂石必须打围。不同品牌的水泥必须分开堆码,违反的、罚款200—500元,每拖延一天整改,罚款200元,罚款总额累加。
37、现场内的污水排放,包括基坑、地下室及施工现场地表面,厕所卫生间、沉淀池等,不及时清理排放,每发现一次,罚款200—500元,并按监理通知限定的期限每拖延一天整改,罚款200元,罚款总额累加。
38、按照《施工现场临时用电安全技术规范JGJ46—2005》的有关规定,现场临时用电不符合要求的,如:无工作零线端子、无保护接地端子、非三相五线制、非一机一闸一漏电、开关无盖、配电箱无箱门,无防雨措施等,以每一项或每一条为单位,罚款200—500元,按通知限定的期限每拖延一天整改,每一项或每一条,罚款200元,罚款总额累加。
39、对现场保洁及绿化未达到文明施工现场标准的,对相关单位每处每次处以200元罚款。
40、现场施工机械设备无防护罩,以每一台为单位,罚款200元,按通知限定的期限每拖延一天整改,每一台罚整200元,罚款总额累加。
41、所有材料设备进场前须向监理提交计划,并报相关质保资料证明,材料进场提前一天通知监理,进场不及时通知监理检验、不及时送检(进场三天内)或由此影响正常使用的,除按合同承担相应责任外罚款1000—3000元。
42、材料、半成品三证不全、未经送检或报审验收就擅自上楼使用的,每次罚款2000元,并无条件拆卸下楼,每拖延一天整改罚款500元,罚款总额累计计算。
43、未经监理工程师检查就擅自隐蔽或进行下道工序的,每次罚款2000元,并在限期内无条件返工,每拖延一天整改罚款1000元,罚款总额累计计算。
44、会议记录由监理负责整理,会议纪要于两日内分发各施工单位。
45、施工单位应按监理或相关要求收集、整理、编写档案资料,工程资料必须与工程进度同步完善、如不按时提交的罚款100—500元。
46、施工单位应严格遵守国家及地方*颁发的安全施工、文明施工等规范、条例,遵守建设单位的现场管理规定。建设单位将不定期邀请有关部门按《成都市建设工程现场文明施工检查评定标准》等要求进行检查,达不到文明工地标准的,建设单位即可勒令其停工整改。
47、本工程施工场地,以该项目总*面红线范围内及临时租用地作为施工场地,施工单位在施工前,必须在甲方规定的区域内布置临设,并将总*面布置图交由甲方审定批准后,方能付诸实施。
48、施工单位在施工现场周边设立围护设施,属临街和居民居住区在建工程的,应当设置封闭式围护设施作业,工地周边50米、出入口100米内无垃圾、污水,保持工地周边整洁。
49、在施工现场内必须加强社会治安综合治理工作,施工组织设计应有保卫措施方案,落实社会治安综合治理工作责任制;遇有治安突发事件,必须立即向*机关汇报,不得延误和隐瞒。需要招用外来务工人员的,必须立即按有关规定办理《用工证》、《外来人员就业证》和暂住证。施工现场应明确划分施工区和生活区,严禁在建工程内安排人员住宿,做好宿舍的卫生及安全管理,做到窗明地净,生活用品叠放整齐,并做好宿舍安全用电及消防预防措施。
50、施工单位必须加强对其现场人员的管理约束,合同履行期间严禁发生任何性质的打架斗殴事件。若施工方人员参与打架斗殴,每发生一次除赔偿由此给建设单位造成的直接经济损失外还需按规定进行罚款。
施工安全协议 50句菁华(扩展8)
——施工文明工地安全标语 40句菁华
1、安全伴君一生,生命只有一次。
2、安全保健康,千金及不上。
3、相亲相爱作船安全为帆,同心协力共达幸福港湾。
4、侥幸心理是安全生产的大敌,务必时刻绷紧安全弦。
5、只有大意吃亏,没有小心上当。
6、上道出工,精力集中,按章作业,事故不生。
7、违章作业要批评,道是无情却有情。
8、安全在于心细,事故出自大意。
9、绿叶底下防虫害,*静之中防隐患。
10、安全第一必坚持,遵章守纪须牢记。
11、遵章是安全的先导,违纪是事故的预兆。
12、实施安全生产法,人人事事保*安。
13、精益求精,铸造品质典范。
14、建筑施工安全为先,漫长人生*安是福。
15、安全是家庭幸福的保证,事故是人生悲剧的祸根。
16、严是生命的呼唤,松是__的开端。
17、质量在我手中,安全在我心中
18、掀起学习贯彻《安全生产法》的高潮
19、百年大计质量第一
20、“再提高,上水*”,确保工程质量和安全!
21、百年大计质量先安全生产记心间
22、生命是个宝健康最重要
23、落实应急预案,加强事故防范。
24、事故源于麻痹,安全来自警惕。
25、把握安全,拥有明天。
26、安全生产,人人有责。
27、树立质量法制观念、提高全员质量意识。
28、现场施工讲文明,周围居民得安宁。
29、安全三个宝,上班莫忘了。
30、关爱生命,关注安全。
31、事故教训是镜子,安全经验是明灯。
32、安全生产,重在预防。
33、安全你一人,幸福全家人。
34、严把质量关、宽广企业路。
35、骄傲源于浅薄,鲁莽出自无知。
36、熟水性,好划船;学本领,保安全。
37、人人遵守《建筑法》,安全生产靠大家。
38、居安思危除隐患,预防为主保安全。
39、眼睛容不下一粒砂土,安全来不得半点马虎。
40、安全生产一刻也不能松懈。
施工安全标语 300句菁华施工工地安全标语 200句菁华安全施工标语 60句菁华建设工程施工协议 60句菁华建筑施工安全协议 60句菁华企业安全施工管理制度 50句菁华安全施工标语 50句菁华安全文明施工标语 50句菁华寺庙施工安全标语 50句菁华工地施工安全宣传标语 50句菁华工地施工安全管理制度 50句菁华工地施工安全标语 50句菁华建筑工地施工安全标语 50句菁华建筑施工安全协议 50句菁华建筑施工工地安全标语 50句菁华建筑施工安全制度 50句菁华建设工程施工协议 50句菁华施工安全制度 50句菁华施工工地安全警示标语 50句菁华施工安全标语 50句菁华施工现场安全标语 50句菁华施工现场安全质量标语 50句菁华施工工地安全标语 50句菁华施工安全温馨提示语 50句菁华施工工地的安全标语 50句菁华施工现场安全管理细则 50句菁华校园施工安全标语 40句菁华运输安全协议 40句菁华道路施工安全标语 40句菁华
*安夜贺卡祝福语 400句菁华山的诗句 150句菁华2020年经典晚安问候语语录集锦 60句菁华学校食堂管理制度汇编 60句菁华家长对老师祝福语 60句菁华佛语禅心经典语录 50句菁华元宵节快乐的祝福语QQ 50句菁华公司给三八妇女节的祝福句子 50句菁华发朋友圈的简单句子 50句菁华告别的唯美句子 50句菁华同学录写给同学的毕业留言 50句菁华告别2021迎接2022的句子 50句菁华四月份最后一天发朋友圈的句子 50句菁华安全教育主题宣传标语 50句菁华抗击疫情的正能量的句子 50句菁华抖音最火的母亲节祝福语 50句菁华暑假小学生评语 50句菁华父亲节幽默搞笑祝福语 50句菁华
三年级家长评语 40句菁华儿子中考加油简短文案 40句菁华女生专用撩汉网名 40句菁华感恩父母的优美段落 40句菁华文艺伤感短句 40句菁华暖心句子给男朋友 40句菁华祝学生儿子生日快乐祝福语 40句菁华端午节酒的文案 40句菁华诚信的小说语录 40句菁华销售人员岗位职责有哪些 40句菁华高速公路交通安全宣传标语 40句菁华100位动漫人物的经典台词 30句菁华2021儿童节心情说说精选 30句菁华2021年幽默的*安夜微信语录大全 30句菁华2021年煤矿安全月标语 30句菁华2021年给老公的情人节祝福语 30句菁华2021最伤感的语录 30句菁华2022年你好励志文案说说 30句菁华